Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Częstochowie

kara umowna

kara umowna, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, tynk, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac

kara umowna

kara umowna, front robót, opóźnienie, instalacja, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram

kara umowna

kara umowna, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary

kara umowna

kara umowna, usterka, nadleśnictwo, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, termin usunięcia, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, nienależyte wykonanie, wykonanie zobowiązania, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna

kara umowna

aneks, termin zakończenia robót, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół odbioru, umowa, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, dziennik budowy, opóźnienie wykonawcy

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, umowa, wykonanie pracy, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów

kara umowna

kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, rozliczenie przedmiotu umowy, zakończenie i odbiór robót, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, praca, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie

kara umowna

zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej

kara umowna

kara umowna, usterka, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, dłużnik, biurowiec, usterka, nienależyte wykonanie, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy

kara umowna

kara umowna, wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, nienależyte wykonanie, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie zobowiązania, wysokość poniesionej szkody, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej

kara umowna

wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, umowa, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia, umowa strony, montaż blachy aluminiowej

kara umowna

kara umowna, zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek

kara umowna

termin zakończenia robót, termin wykonania robót, umowa, robota budowlana, oczyszczalnia, faktyczny dzień, miarkowanie kary umownej, dzień zakończenia robót, pozwolenie wodnoprawne, decyzja i pozwolenie, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna, pozwany, zmiarkowanie kary umownej, brak szkody, ściek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opóźnienie, rozruch technologiczny, zwłoka

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, opóźnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy

kara umowna

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie

kara umowna

kara umowna, wykonawca zastępczy, inwestor, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy